Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Έvωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μέτρων Εξορθολογισμού για την Προώθηση της Υλοποίησης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) Νόμος του 2024.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«απόφαση έγκρισης» σημαίνει την απόφαση ή τη δέσμη αποφάσεων, περιλαμβανομένων αποφάσεων διοικητικής φύσεως, που λαμβάνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά από την αρμόδια αρχή, εξαιρουμένων των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου επί προσφυγών που καταχωρούνται σε αυτό οι οποίες καθορίζουν εάν ο φορέας προώθησης έργου δικαιούται να εκτελέσει το έργο στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, και δεν θίγουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατόπιν προσφυγής που καταχωρείται στο Διοικητικό Δικαστήριο˙
«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων˙
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙
«διαδικασία αδειοδότησης» σημαίνει κάθε ακολουθητέα διαδικασία σχετικά με έργο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, προκειμένου να λάβει την απόφαση έγκρισης, όπως απαιτείται από την αρμόδια αρχή με εξαίρεση τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό, τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και τα μέτρα που λαμβάνονται σε στρατηγικό επίπεδο και τα οποία δεν παραπέμπουν σε συγκεκριμένο έργο, όπως η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ο δημοσιονομικός σχεδιασμός, καθώς και τα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια μεταφορών·
«διασυνοριακό έργο» σημαίνει έργο που καλύπτει διασυνοριακό τμήμα μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των αντίστοιχων αρχών ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών·
«εντεταλμένη αρχή» σημαίνει την αρχή που ορίζεται στο άρθρο 5˙
«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
«έργο» σημαίνει την πρόταση κατασκευής, προσαρμογής ή τροποποίησης ορισμένου τμήματος της υποδομής μεταφορών, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της χωρητικότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της εν λόγω υποδομής και της οποίας η εκτέλεση απαιτεί απόφαση έγκρισης·
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1315/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ·
«κοινή αρχή» σημαίνει την αρχή η οποία ιδρύεται, με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των αντίστοιχων αρχών ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διευκολύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης διασυνοριακών έργων·
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«Οδηγία 2014/24/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»·
«Οδηγία 2014/25/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ»·
«φορέας προώθησης έργου» σημαίνει τον αιτητή έγκρισης για υλοποίηση έργου ή τη δημόσια αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για έργο.
3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-
(α) στις διαδικασίες αδειοδότησης που απαιτούνται για την έγκριση της υλοποίησης έργων στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου (ΔΕΔ-Μ), όπως προσδιορίζονται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 με συνολικό κόστος άνω των τριακόσιων εκατομμυρίων ευρώ (€300 000 000), με εξαίρεση έργα που αφορούν αποκλειστικά τις τηλεματικές εφαρμογές, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, κατά την έννοια των προνοιών των άρθρων 31 και 33 του εν λόγω ενωσιακού Κανονισμού, και
(β) στις δημόσιες συμβάσεις σε διασυνοριακά έργα που εμπίπτουν στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου (ΔΕΔ-Μ).
(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να εφαρμόσει τον παρόντα Νόμο και σε άλλα έργα στο κεντρικό και εκτεταμένο δίκτυο, περιλαμβανομένων των έργων που αφορούν αποκλειστικά τις τηλεματικές εφαρμογές, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).
4.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε άπασες οι δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένης της εντεταλμένης αρχής, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης, εξαιρουμένων των δικαστηρίων, να δίνουν προτεραιότητα σε έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, υφίστανται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης για έργα προτεραιότητας, η αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη των στόχων, των απαιτήσεων και των προθεσμιών του παρόντος Νόμου, διασφαλίζει ότι τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, υλοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών:
(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν δημοσιονομικών αποφάσεων.
5.-(1) Η αρμόδια αρχή ορίζει το Τμήμα Δημοσίων Έργων ως την εντεταλμένη αρχή:
(2) Η αρμόδια αρχή παρέχει στον φορέα προώθησης έργου διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της εντεταλμένης αρχής για κάθε συγκεκριμένο έργο.
(3)Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί την εντεταλμένη αρχή να λαμβάνει την απόφαση έγκρισης και να την κοινοποιεί στον φορέα προώθησης έργου, αφού επαληθεύσει ότι έχουν ληφθεί όλες οι αναγκαίες άδειες, αποφάσεις και γνώμες για τη λήψη της εν λόγω απόφασης.
(4) Σε περίπτωση που η εντεταλμένη αρχή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να λάβει την απόφαση έγκρισης, τότε η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι ο φορέας προώθησης του έργου ενημερώνεται για την έκδοση της απόφασης έγκρισης.
(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί την εντεταλμένη αρχή να καθορίζει ενδεικτικές προθεσμίες για τα διάφορα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6.
(6) Η εντεταλμένη αρχή-
(α) αποτελεί το σημείο επαφής για την ενημέρωση του φορέα προώθησης έργου και των άλλων σχετικών εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών, στο πλαίσιο της διαδικασίας η οποία οδηγεί στην απόφαση έγκρισης συγκεκριμένου έργου·
(β) παρέχει στον φορέα προώθησης του έργου, όπου αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, το αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 7, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις ενδεικτικές προθεσμίες, οι οποίες σχετίζονται με τις διαδικασίες αδειοδότησης, σύμφωνα με την προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6·
(γ) επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αδειοδότησης και καταγράφει κάθε παράταση της προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 6· και
(δ) παρέχει καθοδήγηση, εφόσον της ζητηθεί, στον φορέα προώθησης του έργου, σχετικά με την υποβολή όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων, περιλαμβανομένων όλων των αδειών, αποφάσεων και γνωμών που πρέπει να λαμβάνονται και να παρέχονται για την απόφαση έγκρισης:
(7) Σε περίπτωση απόρριψης κοινοποίησης η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7, η εντεταλμένη αρχή δύναται να παρέχει καθοδήγηση στον φορέα προώθησης του έργου, ως προς τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία ή/και έγγραφα, τα οποία πρέπει να παραδοθούν.
6.-(1) Η διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των προθεσμιών, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έναρξη της διαδικασίας αδειοδοτήσεως και η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να κατανέμει τη διαθέσιμη περίοδο σε διαφορετικά στάδια σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.
(2)Η τετραετής περίοδος που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν θίγει-
(α) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο και δεν περιλαμβάνει χρονικά διαστήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάληψη διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό όργανο και στο Διοικητικό Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και κάθε χρονική περίοδο αναγκαία για την εφαρμογή συνακόλουθων αποφάσεων ή μέτρων, και/ή
(β) το δικαίωμα της αρμόδιας αρχής να ορίσει ότι η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώνεται μέσω θέσπισης ή τροποποίησης νόμου ή μέσω της έκδοσης κανονισμών:
(3)(α) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χορηγείται παράταση της περιόδου των τεσσάρων (4) ετών η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.
(β) Η διάρκεια της παράτασης καθορίζεται σαφώς και αιτιολογείται δεόντως και ο σκοπός της περιορίζεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και στην έκδοση της απόφασης έγκρισης.
(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία χορηγηθεί η παράταση η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο φορέας προώθησης του έργου ενημερώνεται για τους λόγους χορήγησης αυτής και νέα παράταση μπορεί να χορηγηθεί άπαξ, υπό τους ίδιους όρους.
(4) Η αρμόδια αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση της περιόδου των τεσσάρων (4) ετών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), όπως αυτή η χρονική περίοδος παρατάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), όταν η καθυστέρηση οφείλεται στον φορέα προώθησης του έργου.
7.-(1) Ο φορέας προώθησης έργου κοινοποιεί το έργο στην εντεταλμένη αρχή ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην κοινή αρχή που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8 και η κοινοποίηση του έργου από τον φορέα προώθησης του έργου σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.
(2)(α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της ωριμότητας του έργου, η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών και τα σχετικά έγγραφα τα οποία πρέπει να παρέχονται από τον φορέα προώθησης του έργου κατά την κοινοποίηση του έργου.
(β) Εάν το έργο δεν έχει ωριμάσει, η κοινοποίηση απορρίπτεται με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης.
(3) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι φορείς προώθησης έργων λαμβάνουν γενικές πληροφορίες, ως κατευθυντήριες γραμμές για την κοινοποίηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα στον τρόπο μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις άδειες, αποφάσεις και γνώμες που ενδέχεται να απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου.
(4) Για κάθε άδεια, απόφαση ή γνώμη, οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
(α) Γενικές πληροφορίες σχετικά με το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλει ο φορέας προώθησης του έργου·
(β) τις ισχύουσες προθεσμίες ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες, τις ενδεικτικές προθεσμίες· και
(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, που συμμετέχουν, κατά κανόνα, σε διαβουλεύσεις οι οποίες συνδέονται με τις διάφορες άδειες, αποφάσεις και γνώμες:
(5) Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτυχής κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί ότι η εντεταλμένη αρχή, κατόπιν αιτήματος του φορέα προώθησης του έργου, καταρτίζει αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξειδικευμένες πληροφορίες για το έργο:
(α) Τα στάδια της διαδικασίας και τις ισχύουσες προθεσμίες τους, ή, εάν αυτές δεν υπάρχουν, ενδεικτικές προθεσμίες·
(β) το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλει ο φορέας προώθησης του έργου·
(γ) κατάλογο των αδειών, αποφάσεων και γνωμών που πρέπει να λάβει ο φορέας προώθησης του έργου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο·
(δ) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, που συμμετέχουν, σε σχέση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης της επίσημης φάσης δημόσιας διαβούλευσης.
(6) Το αναλυτικό σχεδιάγραμμα της αίτησης παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης και κάθε τροποποίηση του σχεδιαγράμματος αιτιολογείται δεόντως.
(7) Η εντεταλμένη αρχή δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα προώθησης του έργου, να παρέχει πληροφορίες στον ίδιο για τη συμπλήρωση των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4).
(8) Από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της αίτησης για την ανάληψη του έργου από τον φορέα προώθησης του έργου, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6.
(9) Οι αρχές που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης κοινοποιούν στην εντεταλμένη αρχή την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, αποφάσεων, γνωμών ή αποφάσεων έγκρισης.
8.-(1) Για διασυνοριακά έργα που αφορούν και άλλα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή και οι αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών διασφαλίζουν ότι οι εντεταλμένες αρχές τους συνεργάζονται, με σκοπό να συντονίσουν τα χρονοδιαγράμματά τους και να συμφωνήσουν κοινό πρόγραμμα της διαδικασίας αδειοδότησης:
Νοείται ότι, για τα διασυνοριακά έργα μπορεί να συσταθεί κοινή αρχή.
(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι Συντονιστές, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και μπορούν να διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των εντεταλμένων αρχών, στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης για διασυνοριακά έργα.
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί η προθεσμία των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος του φορέα προώθησης του έργου, παρέχει πληροφορίες στους οικείους Ευρωπαίους Συντονιστές, σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να επιτραπεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.
9.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων διενεργούνται από κοινό φορέα σε διασυνοριακό έργο, η αρμόδια αρχή μαζί με τις αντίστοιχες αρχές των συμμετέχοντων κρατών μελών λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι ο κοινός φορέας εφαρμόζει το εθνικό δίκαιο, είτε της Δημοκρατίας είτε άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους και, κατά παρέκκλιση από τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, το εν λόγω δίκαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου 6 του άρθρου 36 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου 6 του άρθρου 51 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των συμμετέχοντων κρατών μελών:
(2) Για δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από θυγατρική κοινού φορέα, η αρμόδια αρχή μαζί με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών διασφαλίζουν ότι η θυγατρική κοινού φορέα εφαρμόζει το εθνικό δίκαιο της Δημοκρατίας ή άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους και, στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές των συμμετέχοντων κρατών μελών μπορούν να αποφασίσουν ότι η θυγατρική εφαρμόζει το εθνικό δίκαιο που ισχύει για τον κοινό φορέα.
10. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή, το αργότερο έως τη 10η Αυγούστου 2026 και στο εξής ανά διετία, πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των διαδικασιών αδειοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τη μέση διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, τον αριθμό των διαδικασιών αδειοδότησης που υπερβαίνουν την προθεσμία και τη σύσταση οποιασδήποτε κοινής αρχής, κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς.
11.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε έργα για τα οποία οι διαδικασίες αδειοδότησης άρχισαν πριν από τη 10η Αυγούστου 2023.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου-
(α) δεν εφαρμόζονται σε κοινό φορέα, που έχει συσταθεί πριν από την 9η Αυγούστου 2021, εάν οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων του εν λόγω φορέα, συνεχίζουν υποκείμενες στο εφαρμοστέο δίκαιο επί των συμβάσεων του εν λόγω φορέα, κατά την ημερομηνία αυτή∙ και
(β) εφαρμόζονται μόνο σε δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η προκήρυξη διαγωνισμού απεστάλη ή, εάν δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας άρχισε τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης μετά από τη 10η Αυγούστου 2023.